Образец договора на выполнение землеустроительных работ

Передать Заказчику всё исполненное по настоящему Договору. Подрядчик не вправе передавать исполненное по настоящему Договору третьим лицам без согласия Заказчика. Заказчик обязан: 2. Уведомить правообладателей смежных земельных участков о проведении кадастровых работ.

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 653-60-72 Доб. 448
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 773

Предмет договора 1. Стоимость работ и порядок расчетов. Окончательный расчет по Договору производится в течении 10 десяти банковских дней после подписания акта выполненных работ , перечисленных в п. Ответственность Сторон 3. Сроки выполнения договора 4. Заказчик обязан предоставить следующие документы: - реквизиты юридического лица - выписку из приказа в случае если заказчиком является юридическое лицо о лице уполномоченном подписывать соответствующий договор, задание на проведение землеустроительных работ, акт сдачи межевых знаков на сохранение, либо заверенную должным образом доверенность.

Договор на выполнение землеустроительных (кадастровых) работ по выносу в натуру (определению на Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение и консультации по . договора · Образцы договоров. Договор подряда — это это один из видов гражданско-правового договора (​сокращенно. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком.

Образец договора подряда на выполнение кадастровых работ в 2019 году

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, кадастровые работы могут быть выполнены кадастровым инженером на основании определения суда. Суд самостоятелен в выборе соответствующего кадастрового инженера. Расходы, связанные с выполнением таких кадастровых работ, и денежное вознаграждение соответствующему кадастровому инженеру подлежат возмещению и выплате в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный в статье 32 настоящего Федерального закона, или юридическое лицо, указанное в статье 33 настоящего Федерального закона, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы. В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для представления в орган кадастрового учета заявления о постановке на учет объекта недвижимости или объектов недвижимости, об учете изменений объекта недвижимости, учете части объекта недвижимости или о снятии с учета объекта недвижимости. Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ. Договор подряда на выполнение кадастровых работ является публичным договором. Цена подлежащих выполнению кадастровых работ определяется сторонами договора подряда на выполнение кадастровых работ путем составления твердой сметы. Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком кадастровых работ. Типовые договоры подряда на выполнение кадастровых работ в зависимости от видов объектов недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут устанавливаться уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. Федерального закона от 23. Согласно п. Постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 26 апреля 2010 г. Подлежащая выполнению работа определяется через ее содержание и объем.

Договор по выполнению кадастровых работ по уточнению границ земельного участка

Предмет Договора 1. Оказание услуг осуществляется силами и за счет Исполнителя в местах, указанных Заказчиком. Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг и сопутствующих услуг , уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг и оказанию сопутствующих услуг по Договору. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст.

В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 одного рабочего дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Договоре счет Исполнителя, несет Исполнитель. Обязательства Заказчика по оплате Цены Договора считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, составляющем Цену Договора, с банковского счета Заказчика, указанного в ст.

Статья 3. Сроки оказания услуг поставки 3. Одновременно с подписанием настоящего Договора Стороны обязаны подписать График предоставления услуг.

Статья 4. Порядок приемки услуг товаров 4. Приемка услуг по количеству и качеству производится в порядке, установленном законодательством РФ.

Исполнитель поставляет услуги Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. В случае предоставления некачественных услуг Исполнитель обязан безвозмездно устранить недостатки в течение 3 трех дней с момента заявления о них Заказчиком либо возместить расходы Заказчика на устранение недостатков услуг.

В случае существенного нарушения требований к качеству Исполнитель обязан в течение 2 двух дней исправить эти нарушения. По итогам приемки услуг и сопутствующих услуг при наличии документов, указанных в п. Статья 5. Права и обязанности Сторон 5.

Заказчик вправе: 5. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями Договора и всеми его приложениями. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов, указанных в ст. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Исполнителем по настоящему Договору.

Осуществлять контроль за порядком и сроками исполнения услуг. Ссылаться на недостатки предоставленных услуг, в том числе в части количества, ассортимента, комплектности и стоимости этих услуг, по результатам проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования средств. Заказчик обязан: 5.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения по вине Исполнителя обязательств, предусмотренных настоящим Договором, не позднее 30 дней с момента возникновения соответствующего права требовать от Исполнителя уплаты неустойки штрафов, пеней путем направления Исполнителю уведомления об уплате сумм неустойки пеней, штрафов в добровольном порядке.

В случае неуплаты Исполнителем в добровольном порядке предусмотренных настоящим Договором сумм неустойки пеней, штрафов взыскивать их в судебном порядке.

При обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия количества, ассортимента, комплектности и стоимости поставленных услуг условиям Договора вызвать полномочных представителей Исполнителя для представления разъяснений в отношении поставленных услуг. Исполнитель вправе: 5. Требовать подписания в соответствии с п. Требовать своевременной оплаты за поставленные услуги в соответствии со ст. Исполнитель обязан: 5. Своевременно и надлежащим образом поставить услуги в соответствии с условиями Договора и всеми его приложениями.

Представить по запросу Заказчика в сроки, указанные в таком запросе, информацию о ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления в установленный срок уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в настоящем Договоре.

Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и Договором. Исполнитель гарантирует, что на момент заключения настоящего Договора: 5.

Не обременен обязательствами имущественного характера, способными помешать исполнению обязательств по настоящему Договору. За последние два года не нарушал договорных обязательств и не причинял ущерба либо погасил причинённый ущерб по аналогичным Договорам.

Статья 6. Гарантии 6. Исполнитель гарантирует качество и безопасность поставляемых услуг в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида услуг, и наличием сертификатов, обязательных для данного вида услуг, оформленных в соответствии с действующим российским законодательством. В случае если законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки услуг, являющихся предметом Договора, установлено требование об их обязательном членстве в саморегулируемых организациях, Исполнитель обязан обеспечить наличие документов, подтверждающих его соответствие такому требованию, в течение всего срока исполнения Договора.

Качество услуг, предоставленных по настоящему Договору, должно соответствовать установленным в Российской Федерации государственным стандартам, техническим регламентам или техническим условиям изготовителей поставляемых услуг и требованиям настоящего Договора, изложенным в показателях качества Технической характеристики Технического задания , определенной при размещении заказа города Москвы.

Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Исполнителем гарантийного талона сертификата или проставлением соответствующей записи. Статья 7. Ответственность Сторон 7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате Цены Договора Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате Цены Договора начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате Цены Договора.

Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора.

Стороны настоящего Договором освобождаются от уплаты неустойки штрафа, пеней , если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель. Статья 8. Порядок расторжения Договора 8. Заказчик вправе обратиться в суд в установленном порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях: 8.

При существенном нарушении Договора Исполнителем. В случае просрочки поставки услуг более чем на 2 два дня. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, указанного в преамбуле настоящего Договора.

В случае проведения процедуры ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и об открытии конкурсного производства. В случае установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Договора по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 пяти календарных дней с даты его получения.

Расторжение Договора производится Сторонами путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе любой из Сторон, Стороны производят сверку расчётов, которой подтверждается объём услуг товаров , переданных Исполнителем. Статья 9.

Обстоятельства непреодолимой силы 9. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего Договора и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Договора в срок. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 пяти календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

Если обстоятельства, указанные в п. Статья 10. Порядок урегулирования споров 10. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

Претензия должна быть направлена в письменной виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 пятнадцати календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации учреждения, предприятия , которой направлена претензия.

Если претензионные требования подлежать денежной оценке — в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

Статья 11. Срок действия, порядок изменения Договора 11. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. Договор должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Договоров в течение 3 трех рабочих дней со дня его подписания обеими Сторонами. Изменение и дополнение настоящего Договора возможны по соглашению Сторон.

Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами. Дополнительные соглашения к Договору подлежат регистрации в Реестре договоров в порядке, установленном в п. Статья 12.

Прочие условия 12. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в ст. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты.

В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

Образец договор подряда на выполнение кадастровых работ 2019

Предмет Договора 1. Оказание услуг осуществляется силами и за счет Исполнителя в местах, указанных Заказчиком. Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов 2. Цена Договора включает общую стоимость всех услуг и сопутствующих услуг , уплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по оказанию услуг и оказанию сопутствующих услуг по Договору. Оплата по Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетные счет Исполнителя, указанный в ст.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ

Приказ о сносе здания — Доброе дело Договор подряда — это это один из видов гражданско-правового договора сокращенно ГПД. Иногда в организации возникают ситуации, когда работу не могут выполнить штатные сотрудники. В таком случае заключают с внештатным сотрудником не трудовой договор, а гражданско-правовой. При этом важно составить его грамотно — так, чтобы учесть все отличия от трудового. Гражданско-правовой договор заключается в отношении деятельности, которую может выполнять работник, в том числе состоящий в штате учреждения. Сотрудники компании также могут привлекаться к труду, не относящемуся к их основным обязанностям, как в порядке, определенном законодательством — в первую очередь Трудовым кодексом, так и путем заключения договора с подрядчиком. Существенные условия договора подряда — это его предмет, вещественный результат выполняемых по заданию контрагента задач, которые исполнитель обязывается закончить к определенному сроку.

Договор подряда на выполнение кадастровых работ (примерная форма)

Договор подряда на выполнение кадастровых работ Статья 36. Договор подряда на выполнение кадастровых работ 1. По договору подряда на выполнение кадастровых работ индивидуальный предприниматель, указанный в статье 32 настоящего Федерального закона, или юридическое лицо, указанное в статье 33 настоящего Федерального закона, обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию заказчика этих работ и передать ему документы, подготовленные в результате выполнения этих работ с учетом требований настоящего Федерального закона, а заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные кадастровые работы, если иное не установлено настоящим Федеральным законом. Федерального закона от 22. В результате выполнения указанных в части 1 настоящей статьи кадастровых работ обеспечивается подготовка документов для представления их в орган регистрации прав в порядке, установленном Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости". Объем подлежащих выполнению кадастровых работ определяется заказчиком кадастровых работ.

Смета приобретает силу и становится частью договора подряда на выполнение кадастровых работ с момента подтверждения ее заказчиком. Предмет Договора. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение кадастровых работ по заданию Заказчика и передать ему документы. Материалы, необходимые для выполнения Работ, определены Сторонами в Перечне материалов (Приложение №№ Приложения - Перечень.

Но не всегда договор о предоставлении кадастровых работ подразумевает подготовку этих бумаг. Заказчик может обратиться к специалисту только для того, чтобы он оформил кадастровый паспорт или выписку.

Если Вам помог наш блог, то не поленитесь и киньте денег какому-нибудь детскому благотворительному фонду. Поиск образцов пятница, 4 сентября 2015 г. Предмет договора 1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство по выполнению комплекса кадастровых работ далее — Работы в отношении земельного участка, в результате которого обеспечивается подготовка документов, необходимых для предварительного согласования предоставления земельного участка схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории Заказчику. Земельный участок расположен в г. Москве вблизи офисного здания Заказчика, под автостоянкой далее — Земельный участок.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор купли продажи земельного участка
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 0
  1. Пока нет комментариев...

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных